房产律师-北京房产律师-房地产纠纷专业律师， 靳律师（13426037149） 团队专门代理借名买房、房产买卖、遗产继承、离婚分割房产、拆迁析产、共有房产确权分割、居住权案件，为您提供优质法律服务。
全款买房，却等了近 3 年才拿到房产证！业主怒索赔违约金，开发商却甩锅第三方。这场房产纠纷背后，究竟谁该担责？专业律师带你拆解判决逻辑，避开购房 “雷区”！
一、案情梳理
（一）原告的诉求与缘由
原告陈明向法院提出两项诉讼请求：
要求甲公司、乙公司支付逾期办理房屋产权证违约金 10890751 元（以 65207125 元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率加计 50%，自 2021 年 3 月 10 日计算至 2024 年 3 月 20 日）；
陈明称，2020 年 4 月，他与甲公司签署《商品房 / 车位认购意向书》，认购乙公司定向开发的一号房屋及两个车位，明确约定房屋价款、交付条件等核心条款 。签约前，他已向甲公司支付购房款 33230912 元、车位款 540000 元，向甲公司指定的丙公司支付装修费 31976213 元，合计 65747125 元 。2020 年 12 月，乙公司交付房屋，陈明入住。2021 年 1 月，双方又签订补充协议确认购房条款，但直至 2024 年 3 月，二被告才协助其取得房产证 。陈明认为，二被告延迟办证构成违约，应按法律规定赔偿违约金并承担保全费用。
（二）被告的抗辩主张
乙公司辩称：
非合同当事人：购房协议签约主体是甲公司与陈明，乙公司仅受甲公司委托开发房屋，是履行债务的第三人，不应承担违约责任 。
责任归责第三方：逾期办证主因是大连银行不注销抵押登记，并非乙公司过错，且生效判决已明确乙公司仅承担协助义务，协助期限未届至前不应担责 。
赔偿计算错误：违约金计算基数应剔除装修款，利率不应上浮 50%，计算天数也存在错误 。
** 甲公司未明确答辩，但庭审中主张自身非开发商，不具办证资质，不应担责 。
（三）法院查明的关键事实
合同签订与履行：2020 - 2021 年，陈明与甲公司先后签订认购意向书、买卖协议书，与丙公司签订装修补充协议，明确购房、装修及款项支付等事宜 。陈明按约支付全部款项，乙公司交付房屋，但未及时办理产权登记 。
关联关系与抵押问题：甲公司与乙公司曾为关联企业，乙公司受甲公司委托开发房屋。房屋因大连银行抵押登记未注销，导致无法过户 。
前期诉讼结果：2021 年陈明起诉要求办证，法院生效判决确认合同有效，判令二被告于抵押登记注销后协助过户 。2024 年 3 月，陈明最终取得房产证 。
二、案件分析
（一）争议焦点
甲公司、乙公司是否应承担逾期办证违约责任？
违约金计算基数、利率、起止时间如何认定？
保全保险费是否应由二被告承担？
（二）法律分析
违约责任认定：
甲公司责任：作为房屋出卖方和委托代建方，明知需通过乙公司签订正式合同办证，却未积极推进，且将购房款拆分支付违反合同约定，应承担违约责任 。
乙公司责任：虽为协助方，但作为开发商有办理权属证书的法定义务。未解除抵押的主因是其与甲公司未按约定向银行支付房款，应与甲公司共同担责 。
违约金计算依据：
基数：原告购买精装修现房，装修款属于总房款组成部分，应按总房款计算违约金 。
利率：原告主张利率上浮 50% 无合同及法律依据，应按贷款市场报价利率计算 。
起止时间：合同未约定办证期限，从交房日期起满 360 日开始起算违约金，至实际取得房产证前一日 。
三、裁判结果
法院判决：
甲公司、乙公司于判决生效后七日内共同给付陈明逾期办证违约金 5397274.15 元；
四、案件启示
（一）购房者注意事项
合同条款细化：签订购房合同时，明确约定房产证办理期限、违约责任及违约金计算方式，避免模糊表述 。
资金支付合规：警惕开发商拆分款项支付要求，确保资金流向符合监管规定，防止权益受损 。
及时维权止损：遇逾期办证，留存证据并及时起诉，避免超过诉讼时效 。
（二）开发商责任警示
履约诚实守信：严格履行合同义务，积极推进产权办理，切勿以第三方原因为由推卸责任 。
合规资金管理：规范资金使用，避免因财务操作违规引发法律纠纷 。
买房本是大事，却因房产证闹上法庭！如果你也遇到房产纠纷，或对购房合同有疑问，欢迎私信专业律师，获取一对一法律解决方案，守护你的合法权益！
（此案例发生地为北京，为保护当事人隐私和避免不必要纠纷，以下案例中当事人姓名及其他信息均为化名，若有雷同请联系我们予以撤销。）
